Меню
закрыть
меню

+7 (499) 130-55-37

Московская обл., Богородский гор. округ, 55.742843 38.275960 (Напротив СНТ Горьковское болото-НМ, 86)
Производственно-строительная компания
Строительство зданий и сооружений на металлокаркасе

Часы работы:
Пн-Пт: 09.00 - 19.00
Сб-Вс: 10.00 - 16.00
ОФЕРТА

ОФЕРТА

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
ПОСТАВКУ И МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ОФЕРТА) ОТ 09.02.2018 ГОДА

1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.        Общество с ограниченной ответственностью «Сварка и монтаж конструкций строительству», ОГРН 1167746182020, именуемое далее по тексту «Подрядчик», адресует настоящую оферту (далее по тексту - Договор) любому лицу (неопределенному кругу лиц), чья воля будет выражена им лично либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), выразившему готовность воспользоваться услугами Подрядчика на изготовление, поставку и монтаж металлоконструкций.

1.2.        Настоящие общие условия являются предложением Подрядчика (офертой) к заключению договора на изготовление, поставку и монтаж металлоконструкций (далее по тексту - Товар) и содержит все существенные условия договора подряда на изготовление, поставку и монтаж металлоконструкций.

1.3.        Акцептом оферты является подписание индивидуальных условий договора подряда на изготовление и монтаж металлоконструкций, именуемое далее по тексту «Индивидуальные условия».

1.4.        Осуществляя акцепт оферты в порядке, определенном п. 1.3. Договора, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора.

1.5.        Заказчик понимает, что акцепт оферты в порядке, указанном в п. 1.3. Договора, равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Договоре.

1.6.        Совершая действия по акцепту оферты, Заказчик подтверждает, что он управомочен и имеет законные права на вступление в договорные отношения с Подрядчиком.

1.7.        Оферта публикуется на сайте Подрядчика https://svarkamontag.ru

1.8.        Оферта может быть отозвана в любое время.

1.9.        Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Подрядчиком (далее по тексту - Стороны), сохраняя при этом полную юридическую силу.

2.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.        Подрядчик в соответствии технической документацией, Индивидуальными условиями и настоящим договором обязуется изготовить, окрасить, поставить и осуществить работы по монтажу, пуско-наладке стальных строительных металлоконструкций и вводу в эксплуатацию, если предметом настоящего договора является самостоятельный объект, (далее по тексту – «Металлоконструкции», «Продукция») на строительный объект Заказчика.

2.2.        Изготовление металлоконструкций производится в соответствии с согласованной Заказчиком технической документацией, соответствующей требованиям ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные», СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций», и иным нормам, и правилам, действующим на территории РФ.

2.3.        Заказчик не имеет право в процессе исполнения работ по настоящему Договору вносить изменения в техническую документацию без письменного согласования с Подрядчиком.

2.4.        Требования к металлоконструкции определяются в соответствии с технической документацией.

2.5.        Стороны признают, что доставка заказа (готовых изделий) является отдельной услугой и оплачивается Заказчиком по фактически понесенным затратам Подрядчика

2.6.        Подрядчик определяет цену работы на основании технической документацией и отражает ее в индивидуальных условиях.

3.      ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.        Подрядчик вправе в целях исполнения настоящего договора привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия.

3.2.        Заказчик после завершения работ обязан принять работы и произвести окончательные расчеты за выполненные работы.

3.3.        При обнаружении несоответствия качества работ или количества продукции на момент приемки, составляется акт и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

4.      ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.        Общая цена работы по настоящему договору определяется в соответствии с Индивидуальными условиями, оплата которой осуществляется Заказчиком, если иное не установлено индивидуальными условиями, в размере 100% стоимости металла и 80% стоимости изготовления и монтажа, безналичным путем на расчетный счет Подрядчика в течение 2-х банковских дней с момента выставления счета.

4.2.        Окончательные расчеты производятся между Подрядчиком и Заказчиком по фактически понесенным затратам Подрядчика в течение 5-ти банковских дней после выполнения заказа (уведомления Заказчика о готовности выполненного заказа), на основании счета, выставленного Подрядчиком.

5.      СРОК И УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ПОСТАВКИ И МОНТАЖА

5.1.        Срок изготовления, поставки, монтажа металлоконструкций, ввода в эксплуатацию, и иных работ Стороны согласовывают сторонами в Индивидуальных условиях.

5.2.        Поставка металлоконструкций осуществляется силами и средствами Подрядчика на Объекты Заказчика.

5.3.        Разгрузка металлоконструкций осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

5.4.        Допускается досрочное изготовление и поставка металлоконструкций при получении письменного согласия Заказчика.

5.5.        Датой изготовления и поставки считается дата получения Заказчиком металлоконструкций и подписания сторонами универсального передаточного документа.

5.6.        Право собственности и риски случайной гибели или повреждения металлоконструкций переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами соответствующего акта о приемке выполненных работ. С этого момента к Заказчику переходит и риски утраты и повреждения результата работ.

5.7.        Претензии относительно количества металлоконструкций могут быть заявлены Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поставки металлоконструкций. В этом случае Подрядчик обязан в сроки, согласованные с Заказчиком, допоставить недостающее количество металлоконструкций Заказчику.

5.8.        Приемка Металлоконструкций по качеству, в том числе по соответствию параметрам и характеристикам, предусмотренным условиям настоящего Договора и приложениями к нему, осуществляется Заказчиком в процессе приемки выполненных работ. Подписание Сторонами акта выполненных работ без замечаний свидетельствует о приемке Заказчиком металлоконструкций по качеству.

5.9.        Если в ходе монтажа металлоконструкций Заказчик обнаружит несоответствие металлоконструкций параметрам и характеристикам, указанным в настоящем Договоре, проектной документации, а также в случае обнаружения дефектов (несоответствия по качеству как явных, так и скрытых дефектов), то Заказчик вправе предъявить претензии Подрядчику, а Подрядчик в свою очередь обязан их устранить, а в случае невозможности устранить, обязан заменить металлоконструкции в согласованные с Заказчиком сроки на качественные.

5.10.     При обнаружении дефектов при приемке металлоконструкций, в том числе в процессе монтажа, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика.

5.11.     Если недостатки металлоконструкции являются существенными (при этом существенными недостатками считаются недостатки, указанные в законодательстве РФ, в том числе неустранимые недостатки, недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и другие подобные недостатки) Подрядчик обязан заменить некачественную Продукцию за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

5.12.     В случае возникновения спора относительно качества поставленных металлоконструкций заинтересованная сторона вправе обратиться в независимую экспертную организацию. Расходы на проведение экспертизы будет нести виновная сторона.

5.13.     Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора своими силами и средствами обязан выполнить работы по монтажу, пуско-наладке металлоконструкций и вводу в эксплуатацию если иное не предусмотрено индивидуальными условиями.

5.14.     Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные условиями настоящего Договора качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему и сдать работы Заказчику в установленный срок в состоянии, готовом и обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.

5.15.     Подрядчик обязан обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ по состоянию на момент выполнения работ.

5.16.     Подрядчик обязан поставить на строительную площадку необходимые механизмы и оборудование и иное используемое для исполнения договора имущество, в том числе разгрузочную технику, соответствующую действующим ГОСТам, для разгрузки и перевозки металлоконструкций.

5.17.     Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.18.     Заказчик обязан осуществлять хранение и охрану металлоконструкций, поставленных на строительную площадку, и оборудования, находящихся в месте проведения работ и используемых при выполнении работ, а также результатов выполненных работ до окончательной приемки всех работ по настоящему договору.

5.19.     Подрядчик обязан на период проведения работ предоставить техническому персоналу Заказчика или третьим лицам, привлеченным Заказчиком, осуществляющим технический надзор за строительством, необходимую для работы техническую документацию.

5.20.     Подрядчик обеспечивает бесперебойную эксплуатацию результатов выполненных работ в течение гарантийного срока.

5.21.     Подрядчик в десятидневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ или акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор.

5.22.     Подрядчик обязан вести с момента начала работ на объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля и другие документы, необходимые в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций.

5.23.     Привлечения к работам субподрядчиков должно быть в обязательном порядке письменно согласовано с Заказчиком, при этом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик.

5.24.     Подрядчик обязан известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности выполняемых работ, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок. При этом сроки выполнения работ отодвигаются соразмерно срокам вынужденной приостановки работ.

5.25.     Подрядчик обязан своевременно вызывать представителя Заказчика для освидетельствования скрытых работ, приемки ответственных конструкций. Готовность принимаемых скрытых работ, ответственных конструкций подтверждается подписанием представителями Сторон актов освидетельствования скрытых работ, приемки ответственных конструкций.

5.26.     По окончании выполнения работ Подрядчик обязан передать всю необходимую документацию о выполненных работах, в том числе исполнительную документацию.

5.27.     Представители Заказчика и инженерной организации имеют право:

5.27.1.      беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ;

5.27.2.      производить соответствующие записи в журнале производства работ.

5.27.3.      при выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, представитель Заказчика имеет право давать указание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных нарушений, устанавливает сроки устранения этих нарушений (дефектов) и делать соответствующие записи в журнале производства работ. Указания Заказчика являются обязательными для Подрядчика.

5.28.     Каждая из Сторон назначает своего представителя на объекте, который от ее имени осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ. Полномочия представителей Сторон должны быть удостоверены доверенностью.

5.29.     Приемка выполненных работ оформляется актом приемки работ, который подписывается обеими сторонами.

5.30.     Приемка выполненных работ должна быть осуществлена Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика письменного сообщения о готовности результатов выполненных работ к сдаче и передачи необходимой документации. Вся необходимая документация передается в двух экземплярах, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

5.31.     Приемка осуществляется комиссией в составе лиц, имеющих соответствующие полномочия: представителя Заказчика, представителя Подрядчика. Акт приемки утверждается комиссией и при отсутствии замечаний по качеству выполненных работ, Заказчик направляет Подрядчику указанный акт, подписанный, со своей стороны.

5.32.     При приемке работ удостоверяется объем, стоимость, качество выполненных работ, на основании представленной Подрядчиком документации, проверяется их соответствие техническим условиям и требованиям, согласованным Заказчиком. По окончании приемки выполненных работ Стороны подписывают принятые объемы работ, отраженные в акте приемки выполненных работ.

5.33.     При наличии замечаний Заказчика, переданных Подрядчику в форме мотивированного отказа, Подрядчик в течение срока, указанного в возражениях к акту, устраняет изложенные нарушения либо исключает из акта работы, по которым возникли замечания у Заказчика, после чего акт выполненных работ подлежит утверждению в изложенном выше порядке.

5.34.     Обнаруженные при приемке работ недостатки Подрядчик устраняет за свой счет в течение срока, согласованного с Заказчиком. Для составления акта о выявленных недостатках Стороны создают комиссию, для участия в которой представители Сторон приглашаются путем письменного уведомления.

5.35.     В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

5.35.1.      потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.35.2.      потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.35.3.      устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

5.36.     Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность их использования для указанной в настоящем договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. Факт таких недостатков должен быть подтвержден заключением экспертной организации.

5.37.     Подрядчик обязан письменно за 3 (три) рабочих дня извещать Заказчика о необходимости приемки работ по отдельным ответственным конструкциям и скрытых работ по мере их готовности.

5.38.     Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком. Если закрытие Работ выполнено с нарушением настоящего пункта, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно полученного указания, а затем восстановить ее за свой же счет.

5.39.     В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

5.40.     Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Подрядчика и Заказчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки каждой системы в отдельности.

6.      КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1.        Поставляемая Продукция изготавливается в соответствии с требованиями проектной документации, КМ, КМД, условиями настоящего Договора и ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия» а также технической документации и действующим на территории РФ нормам и правилам.

6.2.        Продукция отгружается с отметкой ОТК завода о соответствии Продукции требованиям по качеству. Срок гарантии на металлоконструкции и работы по монтажу, пусконаладке металлоконструкций составляет 3 (три) календарных года с даты монтажа, пусконаладки и ввода в эксплуатацию и подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию здания ангара.

6.3.        В случае обнаружения дефектов металлоконструкций в течение гарантийного срока, а также в случае обнаружения дефектов и недостатков в работах, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, Подрядчик обязан обеспечить выезд своего представителя к месту ввода в эксплуатацию изделий (конструкций) в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента получения уведомления от Заказчика. Допускается уведомление посредством факсовой связи, телефонной, электронной связи.

6.4.        В случае неявки представителя Подрядчика в указанный в п. 6.3 настоящего Договора срок для составления акта выявленных недостатков, Заказчик имеет право составить односторонний акт, который будет иметь полную юридическую силу.

6.5.        Подрядчик обязан устранить дефекты металлоконструкций и недостатки выполненных работ, а в случае невозможности их устранения заменить металлоконструкцию, осуществить демонтаж дефектной металлоконструкции и монтаж качественной металлоконструкции, или устранить иные недостатки в выполненных работах в течение согласованного с Заказчиком срока. По факту устранения неисправности металлоконструкции или замены некачественной на качественную, и/или устранения выявленных недостатков, полномочные представители Сторон подписывают акт об устранении обнаруженных дефектов и /или недостатков.

6.6.        Гарантийный срок продлевается на период, на протяжении которого результат работ не мог использоваться вследствие указанных недостатков

7.      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.        Подрядчик приступает к оказанию услуг после поступления полной оплаты за заказанные услуги на расчетный счет Подрядчика.

7.2.        В случае необоснованного отказа от выполненного заказа (приемки готовых изделий), Заказчик компенсирует Подрядчику понесенные затраты в размере 100% от стоимости заказа.

7.3.        В случае отказа Заказчика присутствовать (неявки) при передаче заказ со склада металлопроката в металлообработку, Заказчик автоматически доверяет Подрядчику произвести приемку самостоятельно. В этом случае, Заказчик теряет право предъявлять претензии по качеству металлопроката, предъявленного в металлообработку.

8.      РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1.        Все споры и разногласия, возникающие в период производства заказа, будут разрешаться путем переговоров.

8.2.        В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

8.3.        Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.      СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.        Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком счета на изготовление,
поставку и монтаж металлоконструкций и действует до выполнения всех обязательств по договору.

9.2.        Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3.        Подрядчик оставляет за собой право в любой момент изменить условия настоящего договора. При этом текст нового договора применяется только к сделкам, заключенным после введения нового договора.

Редакция №1 Общих условий договора подряда на изготовление, поставку и монтаж металлоконструкций (оферта) от 09.02.2018 года


ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ РЕЗКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА (ОФЕРТА) ОТ 09.02.2017 ГОДА

1.          ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.      Общество с ограниченной ответственностью «Сварка и монтаж конструкций строительству», ОГРН 1167746182020, именуемое далее по тексту «Исполнитель», адресует настоящую оферту (далее по тексту - Договор) любому лицу (неопределенному кругу лиц), чья воля будет выражена им лично либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), выразившему готовность воспользоваться услугами резки металлопроката.

1.2.      Оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к заключению договора поставки металлопроката (далее по тексту - Товар) и содержит все существенные условия договора поставки металлопроката.

1.3.      Акцептом оферты является оплата счета, выставленного Исполнителем Заказчику.

1.4.      Осуществляя акцепт оферты в порядке, определенном п. 1.3. Договора, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора.

1.5.      Заказчик понимает, что акцепт оферты в порядке, указанном в п. 1.3. Договора, равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Договоре.

1.6.      Совершая действия по акцепту оферты, Заказчик подтверждает, что он управомочен и имеет законные права на вступление в договорные отношения с Исполнителем.

1.7.      Оферта публикуется на сайте Исполнителя https://svarkamontag.ru

1.8.      Оферта может быть отозвана в любое время.

1.9.      Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по тексту - Стороны), сохраняя при этом полную юридическую силу.

2.          ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.      Исполнитель оказывает услуги по металлообработке из металлопроката Заказчика.

2.2.      Отсчет времени начинается с рабочего дня, следующего за днем поступления оплаты.

2.3.      После поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, последний определяет окончательную дату и время оказания услуги с учетом сложности заказа и загрузки оборудования.

2.4.      Исполнитель принимает все необходимые меры для исполнения заказа досрочно.

2.5.      Количество изделий, тип обработки, точность и другие характеристики Заказчик направляет Исполнителю в виде Заявки за подписью уполномоченного сотрудника.

2.6.      На основании Заявки Исполнитель определяет стоимость услуги и отражает ее в счете на оплату.

3.          ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.      Исполнитель вправе в целях исполнения настоящего договора привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия.

3.2.      Заказчик после завершения работ обязан принять работы и произвести окончательные расчеты за выполненные работы.

3.3.      При обнаружении несоответствия качества работ или количества продукции на момент приемки, составляется акт и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

3.4.      Передача выполненного заказа (готовых изделий) производится на складе Исполнителя.

3.5.      Вместе с готовыми изделиями Заказчик принимает отходы, образовавшиеся в результате производства изделий. В случае отказа принять отходы, Заказчик уполномочивает Исполнителя распорядиться ими по своему усмотрению. При этом Заказчик не вправе требовать от Исполнителя возмещения стоимости отходов.

3.6.      Стороны признают, что доставка заказа (готовых изделий) является отдельной услугой и оплачивается Заказчиком по фактически понесенным затратам Исполнителя.

4.          ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.      Оплата услуг по металлообработке осуществляется Заказчиком в размере 100% стоимости услуг, безналичным путем на расчетный счет Исполнителя в течение двух банковских дней с момента выставления счета.

4.2.      Окончательные расчеты производятся между Исполнителем и Заказчиком по фактически понесенным затратам Исполнителя в течение пяти банковских дней после выполнения заказа (уведомления Заказчика о готовности выполненного заказа), на основании универсального передаточного документа, выставленной Исполнителем.

5.          ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.      Исполнитель приступает к оказанию услуг после поступления полной оплаты за заказанные услуги на расчетный счет Исполнителя.

5.2.      В случае необоснованного отказа от выполненного заказа (приемки готовых изделий), Заказчик компенсирует Исполнителю понесенные затраты в размере 100% от стоимости заказа.

5.3.      В случае отказа Заказчика присутствовать (неявки) при передаче заказ со склада металлопроката в металлообработку, Заказчик автоматически доверяет Исполнителю произвести приемку самостоятельно. В этом случае, Заказчик теряет право предъявлять претензии по качеству металлопроката, предъявленного в металлообработку.

6.          РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.      Все споры и разногласия, возникающие в период производства заказа, будут разрешаться путем переговоров.

6.2.      В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

6.3.      Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.          СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.      Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком счета на услуги по металлообработке и действует до выполнения всех обязательств по договору.

7.2.      Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.3.      Исполнитель оставляет за собой право в любой момент изменить условия настоящего договора. При этом текст нового договора применяется только к сделкам, заключенным после введения нового договора.

Редакция №1 Договора оказания услуг резки металлопроката (оферта) от 09.02.2018